Informe jurídico - análisis de expediente judicial n° 0543-2017-0-1817-SP-CO-02 (4396-2019-Lima) y caso arbitral n° 2421-2012-CCL arbitraje

Abstract
Este informe legal contiene un examen de las controversias surgidas en el marco de la relación contractual entre British American Tobacco del Perú Holdings y A.R Inmobiliaria Contratista S.A. en relación con los retrasos en la ejecución de la Obra encargada a este último. La disputa fue solucionada en arbitraje, donde se decidió que British American Tobacco del Perú Holdings habría sido el culpable por la demora en el cumplimiento, el Laudo emitido fue posteriormente sometido a un proceso de anulación por errores de motivación, siendo anulado parcialmente, reenviado al Tribunal Arbitral a fin de que resuelva nuevamente lo referido a los mayores gastos generales otorgados a A.R Inmobiliaria Contratista S.A.
Description
Citation
Collections